A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
AGB-Bauvertrag: Vertragsstrafenregelung mit einem Tagessatz von 0,5% der Auftragssumme ist unwirksam (BGH, 17. 1. 2002 - VII ZR 198/00)
AGB-Bauvertrag: Vertragsstrafenregelung mit einem Tagessatz von 0,5% der Auftragssumme ist unwirksam (BGH, 17. 1. 2002 - VII ZR 198/00)
AGB-Bauvertrag: Vertragsstrafenregelung mit einem Tagessatz von 0,5% der Auftragssumme ist unwirksam (BGH, 17. 1. 2002 - VII ZR 198/00)
BETRIEBSBERATER ; 57 ; 698
2002-01-01
698 pages
Article (Journal)
German
© Metadata Copyright the British Library Board and other contributors. All rights reserved.
Unzulässige Vertragsstrafenregelung
Wiley | 2001
OLG Nürnberg Unwirksamkeit einer Vertragsstrafenregelung
Online Contents | 2010
Leistungsbeschreibung und Bauvertrag
| Springer Verlag | 2016
Leistungsbeschreibung und Bauvertrag
| Springer Verlag | 2002