Rechtsprechung - Ziviles Baurecht - Bauvertragsrecht (inkl. Bauträgerrecht) - LG Erfurt - 11.3.2004 - 7 O 354-03 - Mehrvergütungsanspruch bei Bauzeitverschiebung durch Vergabenachprüfungsverfahren: Leistungsverweigerungsrecht bei Ablehnung durch Auftraggeber und Kündigung: Fid-Bau Portal

Fachinformationsdienst BAUdigital

A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism

Rechtsprechung - Ziviles Baurecht - Bauvertragsrecht (inkl. Bauträgerrecht) - LG Erfurt - 11.3.2004 - 7 O 354-03 - Mehrvergütungsanspruch bei Bauzeitverschiebung durch Vergabenachprüfungsverfahren: Leistungsverweigerungsrecht bei Ablehnung durch Auftraggeber und Kündigung

Access

Check availability in my library

Order at Subito €

Page navigation

Document information

Export, share and cite

Rechtsprechung - Ziviles Baurecht - Bauvertragsrecht (inkl. Bauträgerrecht) - LG Erfurt - 11.3.2004 - 7 O 354-03 - Mehrvergütungsanspruch bei Bauzeitverschiebung durch Vergabenachprüfungsverfahren: Leistungsverweigerungsrecht bei Ablehnung durch Auftraggeber und Kündigung

Rechtsprechung - Ziviles Baurecht - Bauvertragsrecht (inkl. Bauträgerrecht) - LG Erfurt - 11.3.2004 - 7 O 354-03 - Mehrvergütungsanspruch bei Bauzeitverschiebung durch Vergabenachprüfungsverfahren: Leistungsverweigerungsrecht bei Ablehnung durch Auftraggeber und Kündigung

Access

Check availability in my library

Order at Subito €

Page navigation

Document information

Export, share and cite

Document information

Title:

Rechtsprechung - Ziviles Baurecht - Bauvertragsrecht (inkl. Bauträgerrecht) - LG Erfurt - 11.3.2004 - 7 O 354-03 - Mehrvergütungsanspruch bei Bauzeitverschiebung durch Vergabenachprüfungsverfahren: Leistungsverweigerungsrecht bei Ablehnung durch Auftraggeber und Kündigung

Published in:

Publication date:

2005

ISSN:

Type of media:

Article (Journal)

Type of material:

Print

Language:

German

Keywords:

Baurecht , Zeitschriften , Deutschland

Classification:

RVK: PM 1000
Local classification FBR: jur 001 za / jur 271 za
Local classification TIB: 020/2034
BKL: 86.60 Raumordnungsrecht, Baurecht

Similar titles

Rechtsprechung Ziviles Baurecht - Bauvertragsrecht (inkl. Bauträgerrecht) - BGH - 26.7.2007 - VII ZR 262-05 - Leistungsverweigerungsrecht trotz Abtretung

Online Contents | 2007

Rechtsprechung - Ziviles Baurecht - Bauvertragsrecht (inkl. Bauträgerrecht) - BGH - 11.3.2004 - VII ZR 339-02 - Schätzung der Mängelbeseitigungskosten

Online Contents | 2004

Rechtsprechung Ziviles Baurecht - Bauvertragsrecht (inkl. Bauträgerrecht) - BGH - 8.11.2001 - VII ZR 480-00 - Schlussrechnung durch Auftraggeber: Verjährungsbeginn?

Online Contents | 2002

Rechtsprechung - Ziviles Baurecht - Bauvertragsrecht (inkl. Bauträgerrecht) - BGH - 11.3.2004 - VII ZR 351-02 - Verjährungsunterbrechung nur durch Zustellung an vertretungsberechtigte Behörde

Online Contents | 2004

Ziviles Baurecht - Bauvertragsrecht (inkl. Bauträgerrecht) - BGH - 27.10.2011 - VII ZR 84/09 - AN - Leistungsverweigerungsrecht im Bauträgervertrag

Online Contents | 2012